您好!欢迎来到就问律师网!
当前位置:首页 > 合同范文 > 内容

建设工程施工承包合同范本【通用版】

时间:2021-09-08 15:56:16 浏览: 来源:就问法律网
  建设工程施工承包合同范本【通用版】  发包方:_________________________(以下简称甲方)  法定代表人:_____________________  

  建设工程施工承包合同范本【通用版】

建设工程施工承包合同范本【通用版】

  发包方:_________________________(以下简称甲方)

  法定代表人:_____________________

  注册地址:_______________________

  联系方式:_______________________

  承包方:_________________________(以下简称乙方)

  法定代表人:_____________________

  注册地址:_______________________

  联系方式:_______________________

  施工队负责人:___________________

  风险告知:作为发包方,为预防欺诈问题,发包方应当事先了解承包方主要的情况,包括确认承包方的主体资格是否真实与合法,该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑工程的资质,资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的,应该要确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力。

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在双方平等协商的基础上,为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务,顺利完成本工程项目,双方签订了本工程合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:________________________

  2、工程地点:________________________

  第二条 承包方式

  1、承包工程面积约______平米,承包方式经充分协商双方确定为__________类承包方式。

  a类为乙方包工、包全部材料;

  b类为乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;

  c类为乙方包工、甲方包全部材料。

  2、甲方负责交纳税金及各项管理费用,并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料,包括现场内安全用电、临时用水等。

  3、乙方提供人工及技术,并包括施工工具、机械设备等辅助用具。

  风险告知:合同约定由发包方提供材料,承包方提供技术设备和劳动力。实务上还存在的一种情况是由承包方提供材料进行包工包料的情形,在由承包方提供材料的情况下,承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明,同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准,应当立即更换和重做。

  第三条 工程内容

  1、图纸范围内的土建、室内外简装修、安装项目及室外围墙等,为该工程施工及施工现场内发生的一切用工(包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等项目)。

  2、以上分包工程、乙方不计取任何费用。

  第四条 承包费

  按图纸建筑面积计算,单价______元/㎡,工程竣工结算以实际施工建筑面积计算承包费。

  第四条 工期

  1、合同工期自________年______月______日至________年______月______日,共计______天。

  2、乙方必须依照甲方指定工期为准,严格服从甲方指挥,按照甲方指定的工期任务按时完成。

  第六条 双方义务

  一、乙方义务

  1、乙方在认真履行本合同约定的前提下,必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、相互配合、相互支持、相互信任,局部利益服从全局利益,一切从大局出发,保证甲方工程的正常实施。

  2、在现场浇注砼施工时,技术人员必须坚守现场,发现缺一次,罚款____元(如须上厕所、吃饭等,应与旁站监理协商,两人可轮换,但必须保持一人在场)。

  3、乙方必须按时参加甲方和总监理工程师组织的有关工程会议。按照施工图纸、设计总说明、图纸交底、图纸会审纪要、设计修改或变更,通知和现行《施工技术验收规范》做好自检、互检、交接检查工作,并按监理规范程序规定报验审签。

  4、做好施工管理、维护现场整洁、道路畅通,做到活完场清,按照《______省建设工程安全文明施工管理办法》的要求管理现场,对施工现场物料堆放混乱、道路不通、无组织排水、现场清理不及时者,提出警告并赔付甲方违约金____元/次。

  5、乙方应按有关文明施工规定,做好文明施工工作。

  6、施工过程中如发现施工队某一班组工程质量不符合规范要求或工程进度缓慢,甲方有权责令乙方更换施工班组。乙方接到通知后必须在三天内更换。

  (二)甲方义务:

  1、技术交底,各种原材料的检验,资料整理,每层楼主体控制线的放样。

  2、解决周边临界关系,负责与各职能部门协调事宜。

  3、甲方所进材料的管理。

  第七条 工程质量

  1、工程质量的评定以国家质量检验评定标准为依据,以____________市标准规范为准。

  2、若因乙方原因造成质量不合格,乙方应无条件返修至合格,并负责赔偿因此给甲方造成的损失。

  3、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,由乙方自行承担。

  第八条 付款方式

  1、第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_____%,即人民币______元(大写____________元)。

  2、第二次于工程进度的_____%时,甲甲方支付合同总额的_____%,即人民币______元(大写____________元)

  3、第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的_____%,即人民币______元(大写____________元)

  4、工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后_____日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,_____日内付清余款。

  5、支付方式为下列第_______种形式

  (1)现金支付

  (2)以银行转账方式支付费用

  开户行:__________________________________

  户名:____________________________________

  银行账号:________________________________

  (3)其他:________________________________

  第九条 安全文明施工

  1、乙方应采取严格、科学的安全防护措施,确保施工者安全和第三者安全,承担因自身安全措施不力造成的全部损失。施工中所发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担,甲方概不负责任。

  2、乙方施工中脚手架及护栏要按国家规范要求搭设,施工应符合国家安全规范要求。如乙方违反安全施工规定,甲方有权要求乙方停工,并视违规情节严重程度赔偿甲_______元违约金。

  第十条 合同解除

  一、乙方具有下列情形之一的,甲方可以单方面解除合同:

  1、明确表示或以自己的行为表示不履行合同主要义务的;

  2、合同约定的期限内没有完工,从甲方催告之日起______天内仍未完工的;

  3、已经完成的工程质量不合格,并拒绝修复的;

  4、未经甲方同意将工程转包或分包的。

  二、甲方具有下列情形之一的,乙方可以单方面解除合同:

  1、明确表示或以自己的行为表示不履行合同主要义务的;

  2、甲方未按合同约定支付工程价款,经乙方催告起______天内仍未支付的;第十一条 通知

  1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用______________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2.各方通讯地址如下:

  (1)甲方通讯地址:__________________________________________

  (2)乙方通讯地址:__________________________________________

  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_______日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

  第十二条 保修

  1、自工程竣工验收合格符合合同要求和工程资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为_____年。

  2、保修期内由乙方保修并承担一切费用,非人为和机械及外界因素除外。

  风险告知:承包方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的,发包方可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包方组织验收。

  第十三条 违约责任

  1.合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;

  2.因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

  第十四条 免责条款

  1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

  2.因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行本合同项下有关义务时,甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后______日内将情况告知对方,并提供相关证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,双方协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

  第十五条 争议解决

  甲乙双方因履行本合同发生争议,应首先由争议各方通过友好协商加以解决;不愿协商或者协商不成的,选择以下第_______种方式解决争议。

  (1)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应是终局的,并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。

  (2)提交_________法院诉讼解决。

  第十六条 合同生效、终止及补充

  1.本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。

  2.本合同如有涂改,双方均应在涂改部分加盖公章确认,否则涂改部分无效。

  3.本合同及附件经双方签字盖章后即生效,有效期至合同履行完毕之日起止。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。

  4.本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。

  5.本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

  6.本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份,具有同等法律效力。

  甲方(签章):___________________   乙方(签章):___________________

  法定代表人:___________________  法定代表人:___________________

  联系方式:_____________________ 联系方式:_____________________

  _______年_______月_______日 _______年_______月_______日

  承包合同注意事项

  第一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要,这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导如何签订具体的合同条款,更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时,“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。

  第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定,是建设工程施工合同最重要的内容。

  第三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。

  第四、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化,便于操作,避免纠纷。

  第五、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。建设工程在施工过程中,发包人、承包人、监理人参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,往往职责和权限不明确或不为他方所知,造成各方不必要的纠纷。

  第六、应当明确约定材料设备供应。

  第七、不可抗力要量化。合同“通用条款”对不可抗力发生以后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定。

  第八、运用担保条款,降低风险系数。在签订合同时,可以运用法律制度中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如承包人在向发包人提供履约担保的同时,发包人也应该向承包人提供工程款支付担保。

  第九、约定违约条款应当注意的情况。应当约定违约金或赔偿金具体的数额和计算方式,要具有可操作行,以防止事后争议。

  第十、约定争议的解决方式应当注意事项。争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,签约双方应达成一致意见。

专业律师推荐